建筑装饰工程设计合同范本是怎样的

建筑装饰工程设计合同

发包单位:以下简称甲方)

承包单位:以下简称乙方)

兹甲方委托乙方进行_装饰工程设计,参照国家相关法律、法规,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:

1。工程概况

1。1。项目名称:装饰工程设计;

1。2。项目地址:1。3。设计范围:1。4。设计造价标准:总价_万元或_元/平方米;

1。5。合同价款:

1。5。1。设计费按:建筑面积_平方米*单价_元/平方米=元;

1。5。2。优惠取整(人民币)元,大写:______佰______拾______万______仟______佰______拾______圆整;

1。6。计算机模拟实景效果图另行计费(数量据实结算),本合同包括_幅效果图,如需增加按￥元/幅计费单价;

1。7。设计质量:符合国家及地方相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。

2。设计周期

3。设计审定、变更和图纸交底

4。甲方工作、权利及责任

5。乙方工作、权利及责任

6。付款方式

7。其他约定

9。合同附件

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表:代表:

日期:______年______月______日日期:______年______月______日

我国装修工程设计合同模板怎么写

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

我国装饰工程设计合同的范本:

甲方:联系电话:

身份证号码:现住址:

工程地址:

乙方:联系电话:

营业执照号:资质证号:

地址:法人代表:

兹有甲方委托乙方承担

装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:

第一条设计工作概况

第二条设计内容本设计分为两个阶段进行:

第一阶段方案设计

第二阶段施工图绘制

第三条设计费支付方式:

第四条双方的权利与责任:

第五条违约责任

第六条附则

6。1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;

6。2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,

6。3本合同履行完后自动终止;

6。4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

甲方(签字):乙方(盖章):

签约代理人:

年月日年月日

谁有建设工程设计合同示范文本

http://www。d3kt。cn/news/small/smallclass46。htm

自己找找下

我在网络上

马马虎虎找就是很多的

建筑工程设计的协议怎么写

建设单位:以下简称甲方;设计单位:以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称

甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_二、甲方义务

1。在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

2。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

3。甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务

1。乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。

2。乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

3。乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费

甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任

1。甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

2。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

3。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它

本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

我国设计合同文本 建设工程设计合同 的内容主要包括哪些

包括工程名称、工程地点、合同编号、合同签订论据、设计依据、合同文件的优先次序

本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容、

发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间、支付方式

土建工程合同范本怎么写

建设工程合同范本

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

一、工程内容

二、工程地点

三、工程期限

1、本合同总工期为年月日开工,至**年**月**日结束。

2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;

(2)设计范围内重大设计变更;

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

(4)甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价:人民币元整(￥元)。

五、付款方式

1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币**元整(￥元);

2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币**元整(￥元);

3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币**元整(￥元)。

六、工程验收

1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

(3)提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必

建设工程勘察 设计合同主要有哪些内容

什么是建设工程勘察设计合同

建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。建设单位,称为委托方;勘察设计单位称为承包方。

建设工程勘察设计合同主体必须是法人。其中特别是承包方必须具有权利能力和行为能力,必须持有国家颁发的勘察设计书,委托方必须具有上级机关批准的设计任务书,否则,双方无权签订勘察设计合同。

建设工程勘察设计合同的形式

建设工程勘察设计合同必须采用书面形式。

建设工程勘察设计工作,一般说,具有较强的技术性,是建设工程项目必须首先解决的问题。当事人双方能否真正履行勘察设计合同对建筑、安装等工作及其它各项工作的质量和期限将产生直接的影响。因此,建设工程的设计任务无论是签订总包合同,还是签订分包合同,当事人双方经过协商取得一致意见后,必须采用书面形式签订合同,然后由双方负责人或指定的代表人签字并加盖公章后生效。

建设工程勘察设计合同的主要条款

1、建设工程名称、规格、投资额、建设地点。

2、委托方提供资料的内容、技术要求及期限,承包方勘察的范围、进度和质量,设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

3、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付款办法。

4、违约责任。

建设工程勘察设计合同的法定程序

1、建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序。

2、签订勘察合同,只要建设单位、设计单位或其他有关单位提出委托,经双方协商同意,即可签订。

3、签订设计合同,除经双方协商同意外,还必须具有上级机关批准的设计任务书。小型单项工程必须具有上级机关批准的文件。如果单独委托施工图设计任务,应同时具备经有关部门批准的初步设计文件方能签订。

建设工程勘察设计合同的范本

委托方(甲方)地址:邮码:电话:法定代表人:职务:承包方(乙方)地址:邮码:电话:法定代表人:职务:依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

1。按照各设计阶段

工程设计合作协议

有这么一个事想请各位朋友帮忙:

我和一个国内有名的全甲级的设计院合作,我负责从业主谈成并拿下项目设计工程(中标前所有的工作我来负责),现已经拿下三个项目,都是几百万的设计费,但我不知道怎么和他们定这个合作协议(没有合作协议对方更高兴呢!),我怕吃亏,怎么把这个协议详细并完善的定下来呢?

谢谢各位!

北京市工程设计合同

工程名称:工程编号:合同编号:委托单位(以下简称甲方)设计单位(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

工程名称:工程地址:工程任务批准文件:见附件1);

城市规划管理部门批准文件:见附件2);

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)

设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

1。甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:

内容或名称

文件提交日期

提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。

2。乙方按约定的时间提交下列设计文件:

设计文件名称

3。设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

设计收费及支付方法

1。本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。

2。本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。

3。乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

4。乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

5。对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未

工程合同怎么写

试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>

原发布者:饭没了佳

编号:工程合同格式范本甲方:乙方:签订日期:_______年______月______日工程承包合同书(1)发包单位:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。第二条:施工方案1、护坡(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42。5,砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。第三条:合同工期1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第四条:价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条:

工程承包合同有专门的模板格式合同。

补充协议工程名称:

工程地点:_

发包人:_

承包人:_

签订日期:

年月日补充协议发包人

(以下简称:甲方)

(以下简称:乙方)

经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就

年月日签订的就

工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:

写明具体补充的内容。

如有未尽事宜,双方另行协商。

此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

法人代表或代理人:

法人代表或代理人:

年月日年月日希望采纳

现在工程领域一般都是使用的工商总局发布的建设工程施工合同示范文本,应该说这个示范合同是目前最详细最规范的,你参考适用就可以。发给你个链接,你看看应该

工程合同书样本怎么写?

工程合同书,是指建设单位和施工单位,为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间的权利、义务关系的书面协议。签订建设工程施工合同,必须以建设设计和具体建设计划文件,已获得国家有关部门的批准为前提。工程合同书样本应具有以下内容:第一、建筑单位、施工单位的具体信息,如名称、单位地址、工商注册号、电话号码、法定代表人等;第二、所要建设工程的整体概况,如工程名称、地点;承包内容、范围、方式;第三、质量要求、工期要求等;建设方、施工方各自的工作要求、权利与义务、违约责任及免责条件;第四、当事人双方关于质量、工期、价款、结算、材料、安全生产的约定;第五、合同书的变更与解除、争议解决办法;第六、合同书份数的确定;第七、当事人双方的亲笔签名或盖章,注明年、月、日。