求工程设计咨询合同或工程设计委托书

建筑工程设计委托书

委托单位(公章)200

___年_____月____日

工程名称:工程基本情况:总建筑面积:平方米

结构:总长乘宽长宽_米)

层数:工程总造价:工程位置:一、建筑专业:1。总平面图

2。相邻建筑物关系

3。建筑物市内外自然高差

4。建筑物自然地面确定

二、各层功能要求:三、各层层高及檐地高:四、屋面形式:五、建筑物内外装修要求:

1。外墙面:2。内墙面:卫生间:厨房:其他间:3。顶棚:4。地面:5。门窗:6。其他:结构专业:一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

四、场地其他情况:五、基础上部结构要求:

1。各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:2。各层是否有特殊荷载,位置及大小:3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:4。结构设计其他要求:给排水专业:

一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:

二、是否要求供应热水及其他要求:

三、消防供水情况:

四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

五、给水调节间位置:

六、给排水专业其他要求:

采暖专业:

一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:

二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

三、是否有特殊通风要求:

四、其他要求:

电气专业:

一、建筑物供电人口方向:二、电气照明设计要求:三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:五、电视系统设计要求:六、其他要求:补充说明:受委托单位(章)年_______月______日

建筑工程设计委托书范本

委托单位(公章):

年月日工程名称:

工程基本情况

总建筑面积

结构总长乘宽

长宽(米)

层数工程总造价

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

二、各层功能要求:

三、各层层高及檐地高:

四、屋面形式:

五、建筑物内外装修要求:

1、外墙面

2、内墙面

厨房其它间

3、顶棚:

4、地面:

5、门窗:

6、其它:

一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

四、场地其它情况:

五、基础上部结构要

广告设计委托合同范本怎么写

设计委托合同书

甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品包装等设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、委托之事项:

甲方委托乙方为其公司设计_二、委托设计费用:

全部设计费用为人民币_元,(大写:三、付款方式:

1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将设计款的50%款_交付乙方,作为设计的开始时间。

2、设计稿件确认后,甲方再支付项目余款。

四、乙方设计作品的时间、交付方式:

1、乙方需在3个工作日内设计出甲方公司的初稿。

2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后,一个工作日内通过刻录电子光盘或邮寄的方式把电子稿交予甲方。

五、知识产权约定:

1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,作品著作权自动转让给甲方。

2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、双方的权利义务:

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

甲方义务:

1、甲方按照合同约定支付相关费用;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

乙方义务:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

3、因乙方设计作品最终没有符合甲方品牌设计概念,而被甲方拒绝签收,乙方有义务返还甲方部分合同预付款(返还金额为总额的20%,即乙方只收取甲方总额的30%作为项目定金)

七、违约责任:

甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效

本合同打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

本合同一式两份,甲乙双方各持签字(盖章)合同一份,均具有同等法律

建筑设计合同是咨询合同还是承包合同?为什么??

建筑设计合同是咨询合同还是承包合同?为什么??

设计合同属于咨询合同,建筑设计师属于咨询顾问,画图设计的过程是一个咨询过程。承包合同是属于建筑合同,是建筑总包公司总包工程用的,有实际的工和料。

请问规划建筑设计咨询合同与建设工程设计合同性质一样吗

问题不明确,你问的是哪方面的性质。从服务内容上来说是不一样的。从合同的法律效力上来说是一样的

建设工程合同按承揽方式分类,主要可以分为:

1。工程总承包合同:是指由发包人与承包人之间签订的包括工程建设全过程的合同。

2。工程分包合同:是指总承包人将中标工程项目的某部分工程或某单项工程分包给另一分包人完成所签订的合同,总承包人对外分包的工程项目必须是发包人在招标文件合同条款中规定允许分包的部分。

3。转包合同:是指承包人之间签订的转包合同,实际上是一种承包权的转让,即中标单位将与发包人签订的合同所规定的权利、义务和风险转由其他承包人来承担。

4。劳务分包合同:通常称为清工合同,即在工程施工过程中,劳务提供方保证提供完成工程项目所需的全部施工人员和管理人员,不承担劳务项目以外的其他任何风险。

5。劳务合同:是发包人、总承包人或分包与劳动提供方就雇佣劳务参与施工活动所签订的协议。

6。联合承包合同:即由两个或两个以上合作单位之间,以总承包人的名义,为共同承包某一工程项目的全部工作而签订的合同。

没有资质的建筑设计咨询公司能签建筑设计的合同吗?签合同的话会不会因为没有资质而成为无效合同?

在甲方毁约的情况下,无法保护自己的权利。

如果是没有建设部颁发的设计资质证书,你不能签订设计合同。如果你的公司是正规工商局注册的咨询公司,你可以签订设计咨询合同,任务只能够承担建筑设计前期咨询策划和建筑设计方案。

大概打官司的之前取得的话,也没关系

没资质无法签订合同,在审核合同的时候同时要审核咨询公司的资质。

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

办公楼设计合同有哪些范文

在百度里面一搜就有很多这方面的范文。

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

工程概况及承包方式

工程名称:2、

工程地点:3、

工程承包方式:包工包料

工程概况:建筑面积_______平方米。

工程装修内容

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

工程造价为:元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

工程开工日期:_____年____月____日

工程竣工日期:_____年____月____日五、

按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

七、双方责任

甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议:

工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(

如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

其它未尽事宜由双方协商解决。

什么是咨询合同的标的额?

咨询合同上的收费金额就叫咨询合同的标的。像设计咨询合同,那设计费就是标的。具体看您什么咨询合同了。

合同标的额是指合同的金额。上报的价!

可以参考各地的收费文件。

一般都是以上报价格作为依据的。

委托设计协议怎么写

比如说我要设计一款打火机,我和设计师签订了一个委托设计协议,上面写了,委托该设计师帮我设计一款打火机,设计费是多少多少,然后设计师设计出了这款打火机,可是怎么证明,设计师设计出来的这款打火机就是我合同上写的要求设计的那款呢?以后遇到纠纷,如果这个设计师说,我设计的这款打火机根本就不是合同上要求设计的那款改怎么处理呢?

委托设计协议的性质就是合同,合同应该充分明确标的物,如工期、款式、质量、价格、保修等等以及违约责任。糊里糊涂的合同产生不明不白的责任。申诉、仲裁都没法判定,最后只能双方妥协调解。

委托协议的内容主要应包括如下:委托所涉事项(一定要细目),委托权限范围(一定要限制死),委托时限,双方权利义务、违约责任。

如果没有起草的经验,建议找律师或者法律工作者协助起草。

求技术咨询服务合同范本

技术咨询合同

项目名称:委托人(甲方)受托人(乙方)签订地点:签订日期::

年月日有效期限:

年月日至年

月日依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就_项目的技术咨询(该项目属_计划)经协商一致,签订本合同。

一、咨询内容、形式和要求

二、履行期限、地点和方式

年月日在履行。

三、甲方的协作事项

在合同生效后

时间)内,甲方应向乙方提供下列资料和工作条件:

四、技术情报和资料的保密

五、验收、评价方法

咨询报告达到了本合同第一条所列的要求,采用:方式验收,由

出具技术咨询验收证明。

评价方法:

六、报酬及其支付方式

(一)本项目报酬(大写)

(二)支付方式

①一次总付

元,时间:

②分期支付

元,时间:

元,时间:

③其它方式:

七、违约金或者损失赔偿额的计算

违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

(一)违反本合同第

方应承担以下违约责任:

(二)违反本合同第

方应承担以下违约责任:

八、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由

仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

甲方:(盖章)法定代表人/委托代理人:(签名)年月日乙方:(盖章)法定代表人/委托代理人:(签名)年月日登记机关审查登记栏:

技术合同登记生机关(专用章)

没有资质的建筑设计咨询公司能签建筑设计的合同吗?

�建筑法》第二十二条规定,建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

�建设工程勘察设计资质管理规定》第三条规定,从事建设工程勘察、工程设计活动的企业,应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质,经审查合格,取得建设工程勘察、工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。

不具备相应资质的单位签订的建筑工程设计合同为绝对无效合同。

如果是没有建设部颁发的设计资质证书,你不能签订设计合同。如果你的公司是正规工商局注册的咨询公司,你可以签订设计咨询合同,任务只能够承担建筑设计前期。。。