建筑工程设计的协议怎么写
建设单位:以下简称甲方;设计单位:以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称
甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_二、甲方义务
1。在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3。甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务
1。乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。
2。乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3。乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任
1。甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它
本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
我国设计合同文本《建设工程设计合同》的内容主要包括哪些
1,标的(设计什么)
2,期限(2014年11月20日至2015年1月20日)
3,价款(酬金)
4,范围(包括内容)
5,结算办法(怎么付款)
6,质量标准(达到什么程度)
7,违约处罚办法(对双方)等就可以了。
包括工程名称、工程地点、合同编号、合同签订论据、设计依据、合同文件的优先次序
本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容、
发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间、支付方式
建设工程设计合同违约责任有哪些
�合同法》中涉及建设工程设计合同违约责任有两方面,一是发包人方面,第二百八十五条规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
二是承包人方面,第二百八十条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
建设工程设计合同如何填写
一般在当地的建筑主管部门都有标准的建筑设计合同出售,当然你也可以参照其他的范本自己改编,只要甲乙双方认可,并能在当地的建筑主管部门备案即可
具体的填写方法可以参照网上的范本,很多,百度里找一下!
根据双方签订的工程设计合同,在履行合同过程中双方出现分支和纠纷,双方可协商解决,如协商不成,可向当地人民法院提起诉讼,由法院来裁决。
建设工程勘察 设计合同主要有哪些内容
什么是建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。建设单位,称为委托方;勘察设计单位称为承包方。
建设工程勘察设计合同主体必须是法人。其中特别是承包方必须具有权利能力和行为能力,必须持有国家颁发的勘察设计书,委托方必须具有上级机关批准的设计任务书,否则,双方无权签订勘察设计合同。
建设工程勘察设计合同的形式
建设工程勘察设计合同必须采用书面形式。
建设工程勘察设计工作,一般说,具有较强的技术性,是建设工程项目必须首先解决的问题。当事人双方能否真正履行勘察设计合同对建筑、安装等工作及其它各项工作的质量和期限将产生直接的影响。因此,建设工程的设计任务无论是签订总包合同,还是签订分包合同,当事人双方经过协商取得一致意见后,必须采用书面形式签订合同,然后由双方负责人或指定的代表人签字并加盖公章后生效。
建设工程勘察设计合同的主要条款
1、建设工程名称、规格、投资额、建设地点。
2、委托方提供资料的内容、技术要求及期限,承包方勘察的范围、进度和质量,设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
3、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付款办法。
4、违约责任。
建设工程勘察设计合同的法定程序
1、建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序。
2、签订勘察合同,只要建设单位、设计单位或其他有关单位提出委托,经双方协商同意,即可签订。
3、签订设计合同,除经双方协商同意外,还必须具有上级机关批准的设计任务书。小型单项工程必须具有上级机关批准的文件。如果单独委托施工图设计任务,应同时具备经有关部门批准的初步设计文件方能签订。
建设工程勘察设计合同的范本
委托方(甲方)地址:邮码:电话:法定代表人:职务:承包方(乙方)地址:邮码:电话:法定代表人:职务:依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
1。按照各设计阶段
建设工程勘察设计合同主要有哪些内容
根据《合同法》第274条规定,勘察、设计合同的内容必须包括以下条款:
1、提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限。这是对勘察人、设计人提交勘察、设计成果时间上的要求。当事人之间应当根据勘察、设计的内容和工作难度确定合理的提交工作成果的期限。勘察人、设计人必须在此期限内完成并向发包人提交工作成果。超过这一期限的,应当承担违约责任。
2、勘察或者设计的质量要求。这是此类合同中最为重要的合同条款,也是勘察人或者设计人所应承担的最重要的义务。勘察人或者设计人应当对没有达到合同约定质量的勘察或者设计方案承担违约责任。
3、勘察或者设计费用。这是勘察或者设计合同中的发包人所应承担的最重要的义务。勘察工作的收费标准是按照勘察的内容来决定的,其具体标准和计算办法需按原国家建委颁发的《工程勘察收费标准》中的规定执行。设计工程的收费标准,一般应根据不同行业、不同建设规模和工程内容繁简程度制定不同的收费定额,再根据这些定额收取费用。
4、双方相互协作条款。双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作、施工人及时向发包人提出开工通知书、施工进度报告书、对发包人的监督检查提供必要的协助等。双方当事人的协作是施工过程的重要组成部分,是工程顺利施工的重要保证。
建筑装饰工程设计合同范本是怎样的
建筑装饰工程设计合同
发包单位:以下简称甲方)
承包单位:以下简称乙方)
兹甲方委托乙方进行_装饰工程设计,参照国家相关法律、法规,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:
1。工程概况
1。1。项目名称:装饰工程设计;
1。2。项目地址:1。3。设计范围:1。4。设计造价标准:总价_万元或_元/平方米;
1。5。合同价款:
1。5。1。设计费按:建筑面积_平方米*单价_元/平方米=元;
1。5。2。优惠取整(人民币)元,大写:______佰______拾______万______仟______佰______拾______圆整;
1。6。计算机模拟实景效果图另行计费(数量据实结算),本合同包括_幅效果图,如需增加按¥元/幅计费单价;
1。7。设计质量:符合国家及地方相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。
2。设计周期
3。设计审定、变更和图纸交底
4。甲方工作、权利及责任
5。乙方工作、权利及责任
6。付款方式
7。其他约定
9。合同附件
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
日期:______年______月______日日期:______年______月______日
我国装修工程设计合同模板怎么写
施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
我国装饰工程设计合同的范本:
甲方:联系电话:
身份证号码:现住址:
工程地址:
乙方:联系电话:
营业执照号:资质证号:
地址:法人代表:
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:
第一条设计工作概况
第二条设计内容本设计分为两个阶段进行:
第一阶段方案设计
第二阶段施工图绘制
第三条设计费支付方式:
第四条双方的权利与责任:
第五条违约责任
第六条附则
6。1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
6。2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,
6。3本合同履行完后自动终止;
6。4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签字):乙方(盖章):
签约代理人:
年月日年月日
工程设计合同的概念
求工程设计合同的有关定义,概念,什么的,我要做ppt。好像跟工程合同不一样。工程合同范围广些。急。。。谢谢!
设备工程设计合同是业主(以下称为委托人)与设计人就完成设备工程的设计明确相互权利义务的协议。
甲级资质里边还分许多专业,你申报资质的时候要把规划设计这项报上去。
建设工程设计合同 要注意哪些问题
合同协议方面的问题,建议委托律师处理会比较好,律师对这方面会有经验些,经历得多,处理得多。去律伴上找找看吧。
建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成:
1)《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容,并明确对双方有约束力的合同文件组成。
2)《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分,47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款,在使用时不作任何改动。
3)《专用条款》。
①具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。
②编制专用条款时应结合项目特点,针对通用条款的内容进行补充或修正,达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
4)附件。包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。