园林绿化工程施工合同示范文本

GF—— 园林绿化工程施工合同示范文本（试行） 中华人民共和国住房和城乡建设部制定国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

说明为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（ GF——）（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：一、《合同示范文本》的组成《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书合同协议书共计 16 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF--）的“通用合同条款”。（三）专用合同条款专用合同条款共计 20 条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“ /”。二、《合同示范文本》的性质和适用范围《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动 , 合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。

目 录第一部分 合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、承包人项目负责人六、预付款七、绿化种植及养护要求八、其他要求九、合同文件构成十、承诺十一、词语含义十二、签订时间十三、签订地点十四、补充协议十五、合同生效十六、合同份数第二部分 通用合同条款第三部分 专用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验

10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任期与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险20. 争议解决附件 1 ：承包人承揽工程项目一览表附件 2 ：现状树木一览表附件 3 ：暂估价一览表附件 4 ：发包人供应材料设备一览表附件 5 ：发包人供应苗木一览表附件 6: 绿化养护责任书附件 7: 工程质量保修书附件 8 ：廉政建设责任书

第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________________________。2. 工程地点：____________________________________。3. 工程立项批准文号：______________________________。4. 资金来源：____________________________________。5. 工程规模：____________________________________。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。6. 工程承包范围：_________________________________。二、合同工期计划开工日期：______年_____月_____日。计划竣工日期：______年_____月_____日。工期总日历天数：__________天，阶段性工期：__________。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合____________________________________标准；园林绿化养护质量符合□《园林绿化养护标准》（ CJJ/T287）或□ （地方标准）中 级标准。四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价（不含税）为：人民币（大写） （￥ 元）；税率： % ；含税金额：人民币（大写 （￥ 元）。其中：

（ 1）安全文明施工费（含税）：人民币（大写 （￥ 元）；（ 2）暂估价金额（含税）：人民币（大写 （￥ 元）；（ 3）暂列金额（含税）：人民币（大写 （￥ 元）；（ 4）农民工工伤保险（含税）：人民币（大写 （￥ 元）。2. 合同价格形式： 。五、承包人项目负责人姓名： ；身份证号： 。六、预付款预付款：发包人在合同签订后， 个工作日内支付合同价的 % 作为工程预付款。七、绿化种植及养护要求1. 在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。2. 竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：______________________。3. 养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）： 。八、其他要求： 。九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过 1 个月。3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间本合同于 年 月 日签订。十三、签订地点本合同在 签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自 生效。十六、合同份数本合同一式______份，均具有同等法律效力，发包人执______份，承包人执______份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）

社会统一信用代码：__________社会统一信用代码：__________地 址：________________地 址：________________邮政编码：________________邮政编码：________________法定代表人：______________法定代表人：______________委托代理人：______________委托代理人：______________电 话：________________电 话：________________传 真：________________传 真：________________电子信箱：________________电子信箱：________________开户银行：________________开户银行：________________账 号：_________________账 号：_________________

第二部分 通用合同条款通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF--）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义本款修改 1.1.2.4、1.1.2.5，补充 1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括： 。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人和总监理工程师：名 称： ；资质类别和等级： ；总监理工程师姓名： ；联系电话： ；总监理工程师执业资格证书号： ；电子信箱： ；通信地址： 1.1.2.5 设计人和设计项目负责人：名 称： ；资质类别和等级： ；项目负责人姓名： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。1.1.3.9 永久占地包括：______________________ 。1.1.3.10 临时占地包括：______________________ 。1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。1.1.4 日期和期限1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过 24 个月。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件： 。1.4 标准和规范本款修改 1.4.1、1.4.2。1.4.1 适用于工程的标准规范包括：园林绿化工程施工及验收规范（ CJJ82）；园林绿化养护标准（ CJJ/T287）；建设工程工程量清单计价规范（ GB0）；园林绿化工程工程量计算规范（ GB8）；与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：______________________。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；发包人提供国外标准、规范的份数： 。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为： 。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： ；发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容：______________________。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： ；承包人提供的文件的期限为： ；承包人提供的文件的数量为：______________________；承包人提供的文件的形式为：______________________ ；发包人审批承包人文件的期限： ______________________。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：______________________。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： ______________________；发包人指定的接收人为：______________________。承包人接收文件的地点：______________________；承包人指定的接收人为：_____________________。监理人接收文件的地点：_____________________；监理人指定的接收人为： _____________________。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：_____________________。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____________ 。1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。1.11 知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。1.13 工程量清单错误的修正本款修改为：承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在 天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并 相应调整合同价格：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。2. 发包人2.1 许可或批准本款补充 2.1.1、2.4.3。2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ； 联系电话： ；电子信箱： ； 通信地址： ；发包人对发包人代表的授权范围如下： 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

2.4.3 提供基础资料发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件 2）、现状土壤指标、 等。2.5 资金来源证明及支付担保本款修改为：发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后 天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式： ，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（ 9）承包人提交的竣工资料的内容：______________________。承包人需要提交的竣工资料套数： 。承包人提交的竣工资料的费用承担：______________________ 。承包人提交的竣工资料移交时间： 。承包人提交的竣工资料形式要求： 。（ 10）承包人应履行的其他义务： 。3.2 项目经理本款修改为：3.2.1 项目负责人：姓 名： ；身份证号： ；相关证书及编号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目负责人的授权范围如下： 。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 。3.3 承包人人员本款补充 3.3.6。3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。3.3.6 技术负责人姓名： ；身份证号： ；专业： ；职称等级： 。3.5 分包本款修改 3.5.1、3.5.2。3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：绿化工程、 。主体结构、关键性工作的范围： 。3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括： 。涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。其他关于分包的约定： 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： 。3.6 工程照管与成品、半成品保护本款补充 3.6.2。3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。3.6.2 现状树木的保护起始时间： 。

3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 。本款补充：履约担保金额及方式：签订合同后 个工作日内，承包人需提交履约担保人民币 元（不高于中标价的 10 %），以□保函或□保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。4. 监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 。关于监理人的监理权限： 。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。4.2 监理人员关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（ 1） ；（ 2） ；（ 3） 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： 。关于工程奖项的约定： 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。6.3 环境保护本款补充：合同当事人对农药、肥料的使用要求： 。7. 工期和进度7.1 施工组织设计本款修改 7.1.1。7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：□现状树木保护；□古树名木保护 ;□土壤改良 ;□其他内容： 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。7.3 开工本款修改 7.3.1。7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。7.3.2 开工通知因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有 权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线本款修改 7.4.1。7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（ 7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： 。7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（ 1） ；（ 2） ；（ 3） 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2 提前竣工的奖励： 。8. 材料与设备8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改 8.4.1。8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： 。8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 。9. 试验与检验9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验本款补充 9.3.4。9.3.4 关于送检材料的约定： 。10. 变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定： 。10.4 变更估价本款补充 10.4.3。10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定 : 。10.4.3 变更估价的支付方式及时间关于变更价款的支付方式及时间的约定： 。10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。10.7 暂估价本款补充 10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件 3 ：《暂估价一览表》。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 _____ 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 种方式确定。第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。（ 2）关于基准价格的约定： 。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 % 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 % 时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 % 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 % 时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± % 时，其超过部分据实调整。第 3 种方式：其他价格调整方式： 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1. 单价合同。综合单价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。2. 总价合同。总价包含的风险范围： 。风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。3. 其他价格方式： 。12.2 预付款本款修改 12.2.1、12.2.2。12.2.1 预付款的支付预付款扣回的方式： 。12.2.2 预付款担保签订合同后 个工作日内，承包人需提交支付担保人民币 元（中标价的 %），以□保函或□保险形式执行。预付款担保的有效期至 为止。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：_____________________。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：______________________。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： ______________________。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： ______________________ 。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：______________________。12.4 工程进度款支付本款修改 12.4.4。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： ______________________。

12.4.3 进度付款申请单的提交（ 1）单价合同进度付款申请单提交的约定：______________________ 。（ 2）总价合同进度付款申请单提交的约定：______________________。（ 3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：______________________。12.4.4 进度款审核和支付（ 1）监理人审查并报送发包人的期限：______________________。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：______________________。承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：□按实际完成工程量的百分比支付：______________________ ；□按形象进度支付：______________________；□按月实际完成工程量 % 支付；□其它：______________________。发包人在收到工程款进度申请后 个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的 % 时，停止支付进度款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：______________________12.4.6 支付分解表的编制2. 总价合同支付分解表的编制与审批：______________________3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：______________________。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。13.2 竣工验收

本款补充 13.2.1、修改 13.2.5。13.2.1 竣工验收条件（ 3）竣工资料内容和份数： 。13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：______________________。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。13.2.5 移交、接收全部与部分工程绿化工程移交期限：______________________ 。其他工程移交期限： 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： 。（ 1）单机无负荷试车费用由 承担；（ 2）无负荷联动试车费用由 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 。14. 竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限： 。竣工结算申请单应包括的内容： 。14.2 竣工结算审核本款修改为：发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后 个工作日内支付至□合同价或□已完 工程量的总价的 % ；结算完成后 个工作日内支付至结算价的 % ；工程归档档案移交后 个工作日内支付至结算价的 %。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 。承包人提交最终结算申请单的期限： 。14.4.2 最终结清证书和支付（ 1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。14.5 竣工归档资料本款补充：（ 1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。（ 2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料， 由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。（ 3）工程竣工验收结算后 天内，承包人应提供给发包人 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。竣工归档资料的形式和格式： 。（ 4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告， _________个月内未按发包人要 求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由 承担。15. 缺陷责任期与保修本条补充 15.5。15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 。15.3 质量保证金本款修改为：工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的 %（≤ 3%），采用以下方式执行：

□担保；□保险；□其他： 。工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在 天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.4 保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。15.5 绿化养护期绿化养护期的具体期限： 。绿化养护期内双方责任约定： 。绿化养护期内水电费支付： 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形： 。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（ 1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 。（ 2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。（ 3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（ 2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。（ 4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（ 5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。（ 6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：______________。（ 7）其他： 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其 违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定： 。18.3 其他保险关于其他保险的约定： 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。

20. 争议解决20.3 争议评审本款补充 20.3.1。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。20.3.1 争议评审小组的确定关于评审机构的约定： 。争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。20.4 仲裁或诉讼本款修改为：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（ 1）向 仲裁委员会申请仲裁；（ 2）依法向 人民法院起诉。20.6 通知送达本款补充：双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误， 如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第 天起视为已送达。

附件1： 承包人承揽工程项目一览表

单位工程名 称建设规模主要内容合同价格（元）开工日期竣工日期

附件2： 现状树木一览表

树木名称规格数量单位生长情况是否古树名木处置情况备注

附件3： 暂估价一览表

序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

附件4： 发包人供应材料设备一览表

序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注

附件5： 发包人供应苗木一览表

序号苗木材料名称规格单位数量单价（元）供应时间送达地点备注

附件 6: 绿化养护责任书

发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（ CJJ/T287）或 （地方标准）等相关规定，经协商一致就 （工程全称）签订绿化养护责任书。一、责任范围和内容承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下： 。二、养护标准绿化养护质量按照□《园林绿化养护标准》（ CJJ/T287）或□ （地方标准） 中 级标准。三、考核标准由发包人按 （□国家标准□行业标准□地方标准）中 级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。四、绿化养护期绿化养护期 个月，从工程竣工验收合格之日起计算。五、养护责任1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。5．其他责任约定： 。六、养护费用养护费用由承包人承担。

七、其他约定： 。绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。

发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字） ______________________（签字） ______________________地 址：______________________地 址： _____________________电 话： ______________________电 话： ______________________日 期： _____ 年_____ 月 _____ 日日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件7： 工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82）以及 （地方标准），经协商一致就 （工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:______________________ 。二、质量保修期工程的质量保修期如下：1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；其他防水 工程 年。3. 装修工程为 年；4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年； 5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；6. 绿化工程为 个月；7. 园林附属工程为 个月；8. 其他项目保修期限约定如下： 。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先 于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4. 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。五、双方约定的其他工程质量保修项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字） ______________________（签字） ______________________社会统一信用代码证号:______________________社会统一信用代码证号： _____________________地 址 :______________________地 址 :______________________邮政编码： ______________________邮政编码： ______________________电 话： ______________________电 话： ______________________传 真： ______________________传 真： ______________________开户银行： ______________________开户银行： ______________________账 号: ______________________账 号: ______________________日 期：_____ 年_____ 月 _____ 日日 期：_____ 年_____ 月 _____ 日

附件8： 廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。一、双方的责任1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）______________________（签字）______________________地 址：______________________地 址： ______________________电 话：______________________电 话：______________________日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日日 期：_____ 年 _____ 月_____ 日

《景观绿化工程合同》电子版

通过【合同多多】微信小程序，可下载doc文档格式（不错乱）！

景观绿化工程合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲 方：

注册登记号：

住 所：

法人代表：

联系电话：

乙 方：

注册登记号：

住 所：

法人代表：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的相关规定，甲乙双方在平等自愿公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行景观绿化工程一事达成如下一致意见：

第一条 工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：

（四）工程范围：

第二条 承包方式

承包方式为：

第三条 工期

（一）工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由 日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延：

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（2）不可抗力因素。

第四条 工程质量及验收标准

（一）工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

（二）乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

（三）苗木成活率达到100%。

（四）工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第五条 工程款及支付

（一）合同总价款： 元（大写 圆）。

（二）付款时间：甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的 %；甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的%；甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的%。工程结算总款额的 %作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

（三）付款方式：甲方可通过以下方式付款：（1）现金；（2）转账；（3）支票。乙方的账户信息如下：

开 户 行：

账户名称：

账 号：

（四）在乙方收到甲方的相应款项之后的 日内，乙方应当向甲方出具相当金额的正规税务发票。

第六条 甲方的权利与义务

（一）委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。

（二）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。

（三）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

（四）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的 个月内完成结算。

（五）未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第七条 乙方的权利与义务

（一）委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。

（二）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（三）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

（四）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（五）乙方应确保工程质量达到验收标准。

（六）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的 个月内完成结算。

（七）未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第八条 保养期

（一）苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

（二）保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第九条 违约责任

（一）因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

（二）甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

（三）甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

（四）工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

（五）乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工 个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

（六）乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条 合同终止及解除

（一）因解除而终止：

（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；

（2）本合同经各方协商一致而终止；

（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

（4）法律法规规定终止的其他情形。

第十一条 不可抗力

（一）本协议中"不可抗力"，指不能预知、无法避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争或商事惯例认可的其他事件。

（二）由于不可抗力事件，致使一方在履行其在履行本协议项下的义务的过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力的一方（"受阻方"），只要满足下列所有条件，不应视为违反本协议：

1、受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力事件发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2、受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

3、不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的书面说明，书面说明中应当包括对延迟履行或部分履行本协议的原因说明。

（三）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本协议，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应当相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

（四）如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本协议履行的影响程度协商对本协议予以修改或终止。如果一方发出书面协商通知之日起十日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本协议而无需承担违约责任。

第十二条 通知和送达

（一）本合同的一方发给另一方的任何通知、文件或申请均应以书面形式通过挂号邮寄、特快专递、传真或专人送交的形式发出。挂号信件或特快专递的交寄日以邮戳为准。

（二）通知、文件或申请按照以下方式视为送达和生效：

1、以挂号方式发出的，发往内地地区的，发出后第四日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第七日视为送达。

2、以特快专递形式发出的，发往内地地区的，发出后第三日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第六日视为送达。

3、以传真方式发出的，以发件方式发送后打印出得发送确认单所示时间视为送达。

4、如果以专人送交的方式，则在接收人工作人员签收或递出人员将有关文件置留于接收人的地址时，视为送达。

（三）根据本合同发出的上述通知、文件或申请应送达下列地址和号码：

甲 方：

地 址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

收 件 人：

乙 方：

地 址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

收 件 人：

如任何一方的地址有变更时，需在变更前 日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

第十三条 适用法律及争议解决方式

（一）本协议的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用 法律。

（二）因本协议引起或者与本协议有关的任何争议，双方应首先以协商方式解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始；如果十日内双方未能通过协商解除争议，则双方同意按照以下第 种方式解决：

1、因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

2、因本协议引起或与本协议有关的任何争议，均提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

（三）诉讼或仲裁进行过程中，除双方有争议的部分外，本协议其他部分仍然有效，各方应继续履行。

（四）每一方同意使用本协议通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。本协议通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。

（五）本协议全部或部分无效的，本条依然有效。

第十四条 合同的效力

（一）本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，竣工结算后，同时失效。本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜或执行过程中遇到的其它问题，由甲乙双方协商解决，可另行签订补充合同，补充合同及附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 　　 乙方（盖章）：

_________年 月 日　　 年 月

园林绿化工程总包合同模板

我们日常工作、生活中，难免会需要用到各种各样的合同/协议，但是如果临时自己去起草的话，可能需要花费非常多的时间和精力，往往最后还不尽满意！

合同的目的是约束双方，签订合同是一种先小人后君子的理性行事风格；只有把双方约定的内容，事先以合同的形式定好，才能避免后续矛盾的产生，也方便问题产生以后的权责划分。

术业有专攻，非专业人士想要起草一份好的合同并不容易，一般的做法是找律师事务所帮忙出具，但成本还是比较高的！

因此，青松搜集整理了覆盖绝大多数行业的各种合同模板，共多份，会陆续分享给大家，大家复制根据实际情况修改完善即可，如果您刚好可能需要，请关注 @木青松资源库 ，以便及时收到更新！

以下是正文：

园林绿化工程施工合同

工程名称： XXXXXX绿化景观工程

工程地点： XXXXX

发包方（甲方）： XXXX

承包方（乙方）：XXXXXX

签约地点：

签订日期： 年 月 日

园林绿化工程施工合同

发包方（甲方）： XX

承包方（乙方）：XXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行XXXX景观工程 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：XXX

2、工程地点：XXXXX

第二条 承包范围

1、承包范围： 设计图内所示的苗木种植，水电安装、雕塑及铺装工程。

2、具体见甲方提供的园林绿化设计图、工程量清单及苗木统计表；

回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不得超过甲方提供的限额。

第三条 承包方式

本工程承包方式：

甲方协助乙方共同管理该项目进行。工程暂定价为000.00万元人民币，暂定成本价为000.00元人民币。纯利润分成七三分成（甲方为七成，乙方为三成）。

工程量清单计价的固定综合单价(综合单价详见附件：工程综合中标价格表或合同预算书)包干方式，即以包苗木本体费用、掘苗包装费、运输费、装卸费、现场二次搬运费、假植费、检疫费、栽植费、铺装石材本体费用、运输费、装卸费、铺贴费、垫层费、养护费、水电设备安装费、材料费、维护费、垃圾外运费、平整场地费、种植土及运输费（包括种植土垂直运输费）、场地清理费、现场措施、因场地运输或种植破坏其它工种之修复、现场发生水电费等全部费用；以及包税费、包利润、包管理费、包质量、包工期、包安全生产文明施工、包保护成活苗木、成品铺装、水电、包保养、保修（保养期按附件：工程质量保修书约定）及保养期间发生水电费、包通过有关部门的验收、包承包风险等为完成该项工作所需全部费用的综合单价包干方式。

（二）结算办法：

1、工程量按工程验收后甲乙双方签证的实际成活及实际工程量结算；

2、合同暂定总价＝按双方现场确认工程量×相应综合单价；

3、工程施工期间　　　建设工程管理站发布的　前一期　相应材料综合信息价（苗木单价）与长期合作协议　投标截止日前一期　 材料综合信息价（苗木单价）相比上涨超过10%（含10%）或降低超过5%时（含5%）时，苗木单价根据上涨或下降幅度同比调整，养护费用不作调整；

4、以上确定的清单价格，不因生产要素、市场行情、深化设计等因素的变化而做任何的调整；

5、乙方报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方有权扣回超过部分金额，乙方还应按报送金额与最终审定金额之差的10％向甲方支付违约金，该违约金由甲方在结算金额中直接扣除。如因对定额子目的套用、定额规则解释不清或其他双方有争议部分的造价不列入在超出3%的范畴内。甲方拥有对于“争议”的最终解释权，乙方不得有异议。

第四条 工期

（一）工期自《工程开工报告》批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计 45 日历天。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2工作日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地，接通水电，甲方变更设计影响施工；

2、不可抗力因素。

第五条 工程质量及验收

1、工程质量必须达到优良（验收标准按 一次性验收合格标准 执行，因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为优良。

2、甲方移交场地不应有堆土及施工泥坑。

3、苗木、材料及施工工艺应符合设计图纸对规格、质量的要求。施工及分项验收应遵循中华人民共和国行业标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及玉溪 市的相关地方法规。

4、乙方需提交完整、可行的施工方案（正式施工图及有关进度计划，进度计划应结合现场情况编排）报甲方审批，甲方应在5个工作日内完成对施工方案的审批。

5、乙方需提交材料送样样板，材料样块必须经甲方及驻现项目部负责人进行确认后方可采购进场。

6、工程竣工验收前，乙方应提交一式四份完整的竣工图和竣工资料及其电子文件给甲方。工程变更较大时，由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料，其中发生的一切费用由乙方承担。

7、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场核点工程量及检查工程质量，经双方办理签证手续后，乙方按规定办理工程移交工作。

8、自工程竣工验收之日起满三个月后的 5个工作日由乙方书面提出质量评定要求，甲方接到通知后5个工作日内会同乙方进行质量等级评定。

第六条 工程价款及付款方式

（一）工程暂定总价款为人民币 000元（大写叁佰柒拾万元整）。

（二）付款方式及结算：

园林绿化工程形象进度完成 % 时，经双方签证确认后，由乙方向甲方提交付款申请文件，甲方审核后于7天内向乙方支付至合同暂定总价款的 ％；

2、工程竣工并移交，乙方向甲方提供齐备完善的竣工验收资料、结算资料且双方办妥结算手续后的30天内，甲方向乙方付至工程结算总价款的90%，余款作为工程质量保修金。工程质量保修金返还按附件《工程质量保修书》的约定。

3、如遇假期或乙方的原因延误，付款日顺延。

4、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。

5、 增项或设计变更部分的工程量另行审计计量进入决算。其中：雕塑、高压电安全维护设施、避灾避难应急用水用电设施，按实际发生费用结算；土方挖掘一项，按实际发生工程量乘以清单中的综合单价进行结算。

第七条 保养期

1、成品免费保养期为两年，从通过本合同约定的全部验收之日起计。

2、保养期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起5个工作日内，应无条件予以保养，苗木必须采用熟苗，苗木不成活、成品有损坏的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超出保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表（甲方工程部经理）付宇峰 负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电的接驳点（水电费由乙方承担）。

3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面竣工验收通知后应在15个工作日内组织竣工验收。

6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起3个工作日内进行审批或确认，办理有关签证。

7、接乙方提供工程进度报表后3个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

9、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括。

（二）乙方义务

1、委派现场代表 负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

4、乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

5、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

6、达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

7、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

8、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

9、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

10、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

11、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

12、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

13、乙方应保证绿化工程通过 玉溪（市）绿化委员会验收及小区综合验收的绿化专业验收，且应在通过甲方竣工验收后30日内领取《绿化工程竣工验收合格证明》。

14、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

15、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起3个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的六个月内完成结算。

16、乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。

17、乙方须按本合同附件二《施工单位进场须知》的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

第九条 违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算。

4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

5、若乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

8、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

9、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

10、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付。

11、甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起5日内支付。

12、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条 转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条 合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十二条 保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的， 责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十三条 不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十四条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十五条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 其它

1、按本合同约定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十日内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期届满，结清余款之日起自行终止。

5、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等的法律效力。

6、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知对方。

7、其它约定：

8、附件（共3件）

附件一：施工单位进场须知附件二： 工程综合中标价格表（或合同预算书）附件三：工程质量保修书

甲方： 乙方：

通讯地址： 通讯地址：

法定代表人 法定代表人

（或授权签约人）： （或授权签约人）：

投诉监督电话： 投诉监督电话：

附件一

施工单位进场须知

进场管理

1、独立发包工程的施工单位进场，要接受总承包单位统一管理，遵守安全文明施工及成品保护规定，签署保证协议，并按相关规定向总承包单位交缴押金。

2、总承包单位需提供以下条件：临时办公点、工人宿舍、材料堆放用地、施工用水用电接驳点（费用由分包单位支付）。

3、项目部负责总承包与独立分包单位之间的协调。

施工方案

1、施工单位开工前应编制《施工方案》，报项目部审批。

2、经审批的施工方案是组织施工和工程监理的依据，不得随意修改，需变更时应提出申请，按程序重新审批。

3、对于不编制施工方案而自行施工，或不按施工方案施工的，造成的损失和工期延误等责任由施工单位承担。

场地移交

1、工程开工前，施工单位应按项目部要求办理场地移交手续，并记录移交日期。

2、如果整体场地不具备移交条件，可分段办理移交手续。

开工报告

1、当现场具备开工条件时，施工单位应向项目部提交《单位（项）工程开工报告》，办理开工审批手续，未办理开工手续的工程不得擅自开工。

2、合同工期应以《单位（项）工程开工报告》批准日期作为开工日期，且作为工期计算依据。

施工质量管理

（一）材料进场报验

1、材料、设备进场使用前，施工单位应填报《材料、设备报验单》，附上《产品合格证》、《质量检验报告》等产品质量保证资料，进口材料、设备应有海关商检证明及中文说明书，经项目部现场验收合格后方准使用。

2、主要装饰材料、构配件应按确认的样板验收合格后方能使用。如未确认样板，应由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料，经项目部办理审批手续后方可订货。

（二）施工样板报验

凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前，施工单位均应制作“施工样板”，报项目部验收。施工样板经验收合格后方可全面组织施工。施工单位应随《施工样板报验单》同时提供小样图，提前三天报项目部验收。具体单位工程由项目部在施工单位进场后进行交底，明确需做“施工样板”的分项工程。

（三）分部、分项（隐蔽）工程验收

分部、分项（隐蔽）工程完工，经施工单位自检合格后，填写《工程质量报验单》，并附质量保证资料及自检资料向项目部申请验收。隐蔽工程应执行分层报验制度。未经验收或验收不合格者，不准进入下一道工序施工。进度管理施工单位应按合同要求编制施工进度计划报项目部审批，并按计划组织施工；独立发包工程进度计划应纳入总进度计划。当工期拖延三天以上时，施工单位应分析原因、制订赶工计划；项目部将按照合同对施工单位实施工期违约处罚。施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后，应在二天内向项目部报送《进度控制点时间签证表》或《工程形象进度确认表》，办理进度签证手续。如因甲方原因发生工期顺延，施工单位应在事发二天内向项目部报送《工程延期申请》，办理签证手续，逾期不予确认。

附件二：

工程综合中标价格表（或合同预算书）

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方(全称)：

乙方(全称)：

为保证 工程施工合同(工程名称)在合理使用期限内正常使用，双方协商一致，签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

1、 (即乙方施工的工程范围) ；

2、 ；

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格并移交之日算起，除下列特殊说明外，本工程的保修期限均以 24个月为准。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

； ；绿化工程保养期24个月 ；除上述外，其它工程的保修期限均以有关政府部门所发的指令为准。

绿化工程保养期从通过甲方、建设方及工程所在地的区（市）绿化委员会及小区综合验收的绿化专业验收并移交之次日起计；但在保养期内所更换的绿化苗木均从更换验收合格之次日起重新计算该绿化苗木的保养期。

三、养护标准

本工程的养护标准为 ；

四、质量保修责任

1、甲方或建设方以适当的方式通知乙方以后，乙方须在接获甲方或建设方维护工作通知后24小时内进行维护，保证足够的维护材料维护服务人员执行维护工作，并在双方协商经甲方、建设方确认的期限内完成维护工作。若乙方超过24小时后才进行维护工作的，每次应向甲方支付违约金人民币元整；若乙方未能在甲方和建设方通知要求的时间内按照本条约定履行其保修义务的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币元整。若因设计缺陷、建设方、甲方供应供材料质量、使用不当等非乙方责任引起的质量缺陷仍由乙方负责维护，费用由甲方承担。

2、乙方未能在甲方和建设方要求按照本条约定履行其保修义务，则甲方可以委托他人按照合同约定的要求进行缺陷修复。在不限制甲方采取其他方式获得补偿的情况下，所发生的费用(发生的经济损失费用加损失费用之20％的甲方管理费)以及乙方应支付的违约金可以从合同总价中扣除，此等费用不需事先争取乙方同意。

3、如果同一位置或同一缺陷或成因而维修两次依然不能彻底处理好，甲方和建设方有权选择以下任何一种方式执行，乙方不得异议：

(1)乙方执行，乙方在接到甲方或建设方书面通知之日起在书面通知的限定期限内执行一次性彻底维修；

(2)另外委托专业公司代为处理执行，所涉及的一切费用(含维护、其它使用者、甲方支付所有费用及所有费用之20％的甲方管理费)在工程款中扣除，此等费用不需事先征取乙方同意。

4、乙方在处理维护工程中，午膳时间不允许停工(除非甲方、建设方特别提出)。另如午膳时间出现突发性维护问题，甲方或建设方有权先代为即时处理，涉及费用(含维护、其它使用者、甲方支付所有费用及所有费用之20％的甲方管理费)由乙方负责，甲方或建设方不能处理的，可立即安排乙方到场处理(乙方须接到通知后2小时内到达现场处理)。

五、质量保修金的计算

本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的 10% ，质量保修金由甲方于工程款中直接预留，且不计取任何利息。

本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为 / (大写： / )。

质量保修金银行利率为 / 。

六、质量保修金的返还

1、工程质量保修金按如下约定返还：

在保养期(包成活) 期满 后30个工作日内，甲方会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保养终结手续，同时返还乙方保修金(金额=工程结算总价款的10%—保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金)。

在每次支付保修金前，甲方均按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，将剩余金额返还乙方。

质量保修金无息返还乙方后，乙方仍须严格按照本工程质量保修书第二条所约定的质量保修期限履行保修责任。否则，甲方有权从其他工程款扣除相应的费用。

七、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署，其有效期限至保修期满。如保修金不足以支付赔偿或违约金的，甲方有权向乙方追偿或在甲方应付乙方的其他工程款项中扣除。

(下一页为双方签署栏，无正文)

(本页为双方签署栏，无正文)

甲方： (公章) 乙方： （公章）

法定代表人： 法定代表人：

（或授权签约人）： （或授权签约人）：

联系地址： 联系地址：

邮政编码： 邮政编码：

联系电话： 联系电话：

传真号码： 传真号码：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

如果对您有帮助，请点赞、收藏并关注作者 @木青松资源库 ，以便及时收到后续更新！下方是我搜集的多份各种合同协议模板部分目录，后续会逐步更新！

《环境绿化工程承包合同》电子版

搜索【合同样本】微信小程序，可下载doc文档格式不错乱！

环境绿化工程承包合同

项目名称：_______________________

建设地点：_______________________

　　建设单位：_______（以下简称甲方）

施工单位：_______（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条　工程概况　　（一）工程名称：_______ 　　（二）建设地点：_____________________　　（三）工作内容：约 平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条　工期　　该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。　　（一）如遇下列原因工期顺延：　 　1、 未及时签审施工图纸和施工组织计划；　 　2、 设计变更；　 　3、 甲方未能按期提交施工场地；　　4、 连续4小时遇雨和停水、停电；　　5、 未按合同规定时间拨付工程款项；　　6、 遇不可抗拒因素。　　（二）竣工验收：　　1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；　　2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

第三条　工程合同总价及支付方式　　（一）结算依据：　　1、 依照年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按C级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；　　2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；　　3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；　　4、 竣工图。　（二）合同金额：　　1、 本合同暂定造价 万元；　　2、 工程竣工验收后按实结算。　（三）合同金额的支付时间：　　1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；　　3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。

第四条　关于设计调整（更改）　　本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

　　第五条　质保期　　（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。　　（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

第六条　双方的责任　　（一）甲方责任：　　1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；　　2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；　　3、负责协助办理施工的各项进场手续；　　4、负责协调现场各施工单位间的关系；　　5、若施工变更应以书面形式通知乙方；　　6、按合同规定时间按时付款。　　（二）乙方责任：　　1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；　　2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；　　3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；　　4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；　　5、负责施工中的成品保护。

第七条　甲、乙双方现场代表及责任　　（一）甲方施工负责人：___________　　　　　现场代表：_________________　　（二）乙方施工负责人：___________　　　　　土建：_____________________　 　　　　　绿化：_____________________　　　　　现场代表：_________________　　（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条　材料的认定及采购　　（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。　　（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条　违约责任　　（一）甲方违约责任：　　1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；　　2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；　　3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______‰向乙方支付逾期违约金。　　（二）乙方违约责任：　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

第十条　争议解决方式　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条　本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条　未尽事宜，双方协商解决。

第十三条　本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：____　　　乙方（盖章）：___法人代表：________　　　法人代表：_______委托代理人：______　　　委托代理人：_________年____月____日

签约时间：_______年____月______日签约地点：_______________________