【放心签】建设工程施工补充协议（仅供参考）

建设工程施工补充协议（仅供参考）

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称甲方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将xx市xx项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

一、 工程概况：

1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程

2、工程地点：xx市区

3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工

4、工程造价：约万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工

6、工程承包方式：包工包料

7、甲方指派 为工程现场负责人

乙方指派 为工程现场负责人

二、 工程质量等级：

按国家GB00-《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

三、 工程施工工期：

1、 本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第1层楼板混凝土之日算起；

2、 工程开工日期：年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

3、 发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

四、 竣工验收：

xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。

五、 决算依据：

1、 工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。

2、 本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省近日定额套用和近日相关文件调整，人工、机械费用按国家近日政策及地方现行政策文件调整。

3、 材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

4、 工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

5、 劳保费用按承包施工公司类别计取。（详见附件：劳保核定卡计取）

6、 工程结算总价款不下浮。

7、 因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在近日政策性调整后再增加50%作为工程结算。

8、 由于本工程地理位置处于市核心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

9、 有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的近日政策性调整为准。

10、 钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

六、 工程款支付方式：

1、 乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5% ～10%。进度款按每月25日上报工程量，甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

2、 本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

3、 甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

七、 工程履约保证金：本工程的合同履约保证金(人民帀)壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

八、 其他事项：

1、 由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担。

2、 本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担。

3、 甲方应向乙方提供施工所需的一切场所(包括水.电.道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等)并承担其费用。

4、 本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

5、 本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

6、 本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有xx市xx区人民法院提起诉讼。

7、 本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

8、 施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）。

九、 由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和较后决算中给予补偿。

十、 甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责。

十一、 本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托签约代表人： 委托签约代表：

签约地点：

补充协议怎么写（合同补充协议书详细范本）

工程补充协议范本（一）　　甲方：____________________　　乙方：____________________　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：　　一、工程造价　　1、土建工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方土建工程结算造价。　　2、安装工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方安装工程结算造价。　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前________个月至________年____月____日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_________%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方________项目部。　　7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。　　8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。　　三、工程款支付　　1、在________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±________及甲方领到项目预售许可证后________日内，甲方应向乙方支付足________万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在_________个月内审核完毕，并在其后________个月内按月平均分________批付清工程结算尾款。　　2、________年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后_____日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在________个月内平均分________次付清工程尾款（即每次支付________审定结算款）。　　3、地下室工程完工出±________后________日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在________日内审核完，并支付结算款的________%，其余的________%在扣除结算总价________%的工程保修金后在主体封顶后________日内支付。　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成________层支付________%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分________段，每次支付________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成________层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在________日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。　　5、工程竣工验收完后________日内按工程合同暂定造价付至________%，在工程结算审定后________日内平均分________期支付完工程结算余款（扣除________%保修款）。当结算时间超过________个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起________天内甲方付至工程总价的________%。　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后________日内办妥交给甲方。　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。　　甲方：________________乙方：________________　　________年____月____日________年____月____日工程补充协议范本（二）　　发包人：____________________　　承包人：____________________　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“________________工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。　　一、工程概况　　1、工程名称：________________。　　2、工程地址：________________。　　3、建筑面积：________________。　　4、结构类型：________________。　　5、设计单位：________________。　　6、监理单位：________________。　　二、工程内容及承包范围　　1、外墙面砖改为外墙漆。　　2、客厅推拉门取消。　　3、本工程为满七层，结构找坡。　　4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光。　　5、外墙40×40深灰色栅格取消。　　6、厨房与阳台之间门带窗（MC-）取消，阳台改为封闭式厨房。　　7、其余均按原图施工　　三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）　　开工日期：________年________月________日；竣工日期：________年________月________日；总工期________天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。　　四、付款方式　　本工程按建筑面积一次性包干，________元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的________%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的________%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的________%，滞留________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。　　五、合同生效与终止、争议处理　　1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。　　2、本补充协议一式__________份（其中正本__________份），甲乙双方各执正本_____份、副本____份。　　3、本补充协议系《_______________施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。　　4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。　　5、本补充协议自双方签订之日起_____日内生效。　　甲方（盖章）______________乙方（盖章）_______________　　电话：_____________________电话：_____________________　　_________年_____月_____日__________年_____月_____日工程补充协议范本（三）　　发包人：____________________（以下简称：甲方）　　承包人：____________________（以下简称：乙方）　　工程名称：______________________________。　　工程地点：______________________________。　　因财税第一条、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用_____%和_____%税率的，税率分别调整为_____%、_____%。该文件从__________年_____月_____日执行，现经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就__________年_____月_____日签订的_______________工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：　　一、原合同签订为含税价，工程造价保持不变。　　二、截止_____年_____月_____日前，乙方及时按甲方已预付工程款全额开具税率为_____%的增值税专用发票。_____月_____日后支付的工程款，按税率为_____%开具增值税专用发票。　　三、原施工合同中规定开具增值税税率为_____%的增值税专用发票条款作废。　　四、此协议经双方签字盖章后生效，一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。　　五、如有未尽事宜，双方另行协商。　　甲方：___________________乙方：____________________　　__________年_____月_____日__________年_____月_____日

法律前言

补充协议该怎么写？有范本吗？

补充协议合同编号：AAAA 甲 方：DDDD乙 方：BBBB签订日期：年月日签订地点：XXXXXXXX

补充协议

甲方：DDDD

乙方：BBBB

本协议中所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订的《 》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于《 有限公司零星工程委托单》（编号： ）及相关审批单的内容，经甲、乙双方友好协商，就原合同基础上增加部分内容，达成以下补充协议。

1 增加内容

1.1

1.2

1.3

2 本协议工期

2.1

3 本协议价款与结算方式

3.1

4 其它事项

4.1 本协议有效期至原合同终止之日止。

4.2 原合同（包括合同附件）中的内容与本协议相冲突的地方，以本补充协议为准。

4.3 除本协议中明确进行增加的条款之外，原合同的其余条款完全继续有效。

4.4 本协议一式六份，经双方签盖公章和甲方骑缝专用章后于签订之日起生效。正本二份，甲乙双方各执一份，副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（签章）：DDDD乙方（签章）：BBBB地 址： XXXXXXXX地 址：法定代表人：法定代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：

【此页无正文】

建筑施工合同范本2022

一、建设施工合同范本

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　（一）工程概况：

　　１、工程名称：

　　２、工程地点：

　　３、承包内容：

　　４、承包范围：

　　５、承包方式：

　　６、质量要求：GB99-《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　７、工期要求：

　　（二）甲方工作：

　　1、甲方指派　为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　（三）乙方工作：

　　1、乙方　为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　（四）关于质量的约定：

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　（五）关于工期的约定：

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　（六）关于价款和结算的约定：

　　1、双方商定本工程合同承包价格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民币）。

　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　3、付款方式：

　　（七）关于材料的约定：

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

　　3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

　　（八）关于安全生产的约定：

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

　　（九）关于违约责任的约定：

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金ＸＸＸ元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：　乙方（签字）：

　　年　月　日　年　月　日

围栏护栏制作安装合同模板（仅供参考）

该围栏护栏制作安装合同模板模板适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，文本内容仅供参考，如需使用，使用前请先阅读条款确认是否适用。

甲方：___________

乙方：___________

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就___________栏杆扶手、护栏制作、安装等事宜，签订本合同，双方必须严格遵守，护栏安装合同书。

一、工程名称、地点及安装

1、工程名称：___________

2、工程地点：___________

3、加工规格、安装要求：必须严格按设计图纸和相关规范要求。

4、规格、价格表：

序号___________

工程名称___________

综合单价___________（元/m）

备注

1.阳台栏杆扶手500mm,按实际延长米计算。

2.阳台栏杆扶手400mm。

备注：

1）、本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验（且须满足相关质监部门检测要求）、材料二次搬运、施工水电，因质量问题引起的维修和更换、成品保护、总包配合、脚手架、垂直运输、利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。结算时按实际完成量（延长米）计算。

2）、本合同综合单价一次性包死，不得调整。

5、规格、安装要求：

材料要求：栏杆扶手型材采用___________牌，栏杆按图示要求高度、厚度不小于3.0mm。

制作要求：

型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件；有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求；所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。

所有构件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口进行精心测量，调整偏差，因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。

所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。

不得使用未经试验合格的材料，不得使用未经认可的材料。

加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。

6、开、竣工日期：

开工时间：___________

竣工时间：___________

二、暂定价款

本合同暂定总价___________万元，结算时按实际施工数量计算。

三、合同双方当事人的责任和权利

（一）甲方责任和权利

1、甲方应按合同约定时间向乙方支付制作、安装费。

2、甲方对乙方实施监督和管理。

3、甲方负责协调乙方与其他三方的工作。

4、甲方有权抽查乙方的加工和安装情况。

5、甲方负责对乙方进场材料进行验收，对验收不合格的产品有权清除场外。

6、甲方应对乙方的安装工作提供必要的技术支持。

7、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

8、乙方安装完毕后，甲方负责验收，有权对安装不合格的要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认。

（二）、乙方责任和权利

1、乙方负责安装上墙后的成品保护，如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。

2、乙方负责对配件及辅料的验收，因乙方验收不严格，给甲方造成的损失，由乙方自行承担。

3、乙方接受甲方的监督和管理。

4、乙方应将加工、安装进度计划提交甲方。

5、乙方应接受甲方关于加工、安装方面的抽查。

6、乙方在任何时候都应接受甲方或监理方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

7、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

8、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更（包括提前）或出现其他特殊情况，乙方应给予可能的支持，

9、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度，并接受甲方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对工程成品进行妥善保护，因乙方原因造成的一切损失均由乙方承担。

10、安装完毕后，乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护，致使损坏的，由乙方负责。

11、提交相关资料汇总移交总包方，保证竣工资料完整，确保工程顺利验收。

四、相关费用及支付方式

1、支付方式

加工、安装费用的支付：乙方向甲方请求付款前，必须征得总包方同意，并由总包方在合同付款单上签字确认，甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%，达到竣工验收条件付暂定总价的40%，竣工验收合格结算完后付至总价的95%，留5%的质保金，质保期满后无质量问题付清。

质保期从竣工验收合格之日起一年，质保期内有问题乙方必须履行维修责任。

3、乙方在收到甲方的工程款的同时，需向甲方提供足额的相关发票。

五、产品质量

1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料（需加盖公章）备齐，提交甲方一份。另外，甲方验收时有权随机抽取检测，相应的检测费用由乙方承担。

4、加工、安装完毕后，表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

六、产品包装

1、乙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由乙方负责。

2、货物包装不再另行计费。

七、交货方式

1、乙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

2.货物送达合同约定地点后，由甲、乙双方验收。

八、产品安装、验收

1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工，确保安装进度和质量。

2、安装过程中，所需的辅料乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

3、在安装前，型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方应及时调换。

4、乙方在安装过程中，必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定，如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失，均由乙方承担。

5、安装完毕后，乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

6、总包方验收后若有异议，出具书面报告给乙方，乙方应在3日内给予答复；由于短缺或质量问题等，乙方应在3天内补齐或更换。

7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

8、总包方必须保障乙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

九、维修保养

1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的，由乙方承担相关费用。

2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，乙方应免费更换和维修。

3、乙方撤场后，如出现需要维修问题时，乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后，24小时内必须到达现场进行维修（非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担），否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理，所发生费用从质保金中扣除。

十、合同终止

1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经乙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，乙方可以单方解除合同。

2、乙方出现下列情况，甲方有权与乙方解除合同。

①乙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

②乙方不及时进驻工地进行安装，经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

③乙方收到甲方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

⑤乙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

⑥加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

合同解除后乙方须于3日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。

十一、违约责任

1、甲方违约责任：

①、甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付款部分的金额万分之二的比例，向乙方支付逾期付款的违约金。

②合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

2、乙方违约责任：

①、对乙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任。

②、由于乙方加工、安装质量不合格的，乙方应赔偿甲方全部损失。

③、乙方未按合同约定做好成品保护，应负责重新安装符合要求，由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。

④、乙方安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。

⑤、乙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付___________元的进度违约金。

⑥、乙方加工、安装必须符合国家规范等。未能达到国家规范要求，则视为违约，甲方有权要求乙方重作或返工，直至符合国家规范。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。

⑦、若发现乙方在施工现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。

⑧、因乙方责任致使合同终止，乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

⑨、因甲方或总包方原因，导致乙方不能正常施工时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

十二、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决；协商解决不了的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、本合同自签订之日起生效，一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具同等法律效力。

2、本合同之双方签字盖章后生效。

甲方：___________

单位地址：___________

电话：___________

合同签定日期：___________

乙方：___________

单位地址：___________

电话：___________

合同签定日期：___________

工程施工合同范本（仅供参考）

工程施工合同范本

甲方： 电话：

乙方： 电话：

本着平等、自愿、公开、诚信的原则，甲方愿将_____________工程项目委托乙方施工，为保质保量按期完成工程建设任务，经甲、乙双方协商订立以下合同并共同信守。

一、协议期限：自年月日至年月日止;

二、工程标准：严格执行国家现有标准及设计要求。

三、工程造价：工程价暂定______元（大写）：_____________。

四、付款方式：工程完工经验收合格后付合同总价的______%，一年后无质量问题付清剩余______%的款项。

五、乙方必须遵守以下管理规定：

乙方要严格按照甲方编制的作业设计及技术要求进行施工，要保证工程质量达到作业设计和合同规定要求；工程如有变更，需向甲方提出书面申请，经甲方同意后，由设计部门出据变更资料，按变更设计施工；工程完工，交付使用后因工程质量问题发生的一切事故由乙方负责；在施工期间，乙方必须严格按照国家、省、市有关安全的规定，做好安全工作。

六、甲乙双方在协议期间如有一方提出解除协议，经双方同意后方可解除。协议解除后甲方必须在一周之内退还予乙方保证金。　　

七、本协议期内如遇到不可抗力以致协议不能履行时，甲乙双方互不承担任何责任。　　

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。　　

九、本协议自双方签订日生效。　　

甲方签章： 乙方签章：　　

日期： 日期：

2022最全面的工程施工合同范本，一键修改直接套用，简单又方便！

工程合同可不能随便签，每个工程项目都会牵扯到很多东西，签合同的时候一定要仔细再仔细！

今天分享的是这套中建工程施工合同范本，包含了30套房地产合同、90套建筑工程合同、劳务合同、建设工程合同、住宅装饰合同等等，几乎涵盖了所有工程会用到的合同，内容实时更新，使用起来也超级方便！

在文末！！！

中建工程施工合同范本工程承包合同范本建设工程劳务分包合同范本建设工程造价咨询合同范本抹灰工承包合同范本施工合同范本完整版

建筑施工合同范本2022

一、建设施工合同范本

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　（一）工程概况：

　　１、工程名称：

　　２、工程地点：

　　３、承包内容：

　　４、承包范围：

　　５、承包方式：

　　６、质量要求：GB99-《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　７、工期要求：

　　（二）甲方工作：

　　1、甲方指派　为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　（三）乙方工作：

　　1、乙方　为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　（四）关于质量的约定：

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　（五）关于工期的约定：

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　（六）关于价款和结算的约定：

　　1、双方商定本工程合同承包价格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民币）。

　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　3、付款方式：

　　（七）关于材料的约定：

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

　　3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

　　（八）关于安全生产的约定：

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

　　（九）关于违约责任的约定：

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金ＸＸＸ元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：　乙方（签字）：

　　年　月　日　年　月　日