教你怎么写 水电工程安装施工合同

水电工程安装施工合同

本合同模板系免费下载，如有侵权，请联系删除。

如果需要本模板及其他各种合同模板，可联系我发你或者点击下面工具链接免费自助下载

雪雪学姐：教你怎么免费下载所有种类的合同模板

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装（图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒）未含水表、电表及水泵房。

二、承包方式：

包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

三、承包范围：

1、甲方直接发包给乙方的分部工程。

2、工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容（如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等），试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

3、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

4、负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

5、乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

6、乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

四、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作（除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外）。

2、由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

3、如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为元/天。

4、在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

五、质量要求：

1、乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

2、执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

3、质量体系要求：

（1）该项工程质量交验合格工程。

（2）进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

（3）施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，

3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

六、工程的结算及支付办法：

1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为: 元/m²

2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、工程款支付办法：

（1）第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

（2）第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

（3）第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

七、履约保正金及返还：

本工履约保证金为 元。

履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

八、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求

应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方： 乙方：

银行账户：

年 月 日

采购干货 —— 建筑施工合同范本分享

今天有跟同行聊到建筑施工合同，以下两个范本供参考：

范本一：《建筑工程施工合同》

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的具体情况，订立本合同。

第一条 工程内容和承包范围

（一）工程名称： 项目

（二）单位工程类别、结构形式： ；层/幢； ；建筑面积 平米；给排水管道： ；构筑物： 。

（三）承包范围：承包按 号施工图纸的以下约定工程项目（包括图纸说明规定的内容），包括基础工程（含桩基）、主体结构、给排水、电力、照明、空调、土石方工程等。

第二条 工程造价及承包方式

（一）承包金额：预估承包总价为人民币 万元（￥ ），如施工过程中因甲方增加或修改施工内容，或乙方调整施工方案等情况导致合同总价发生变化，由双方另行签订补充协议进行确认。

（二）承包方式：

1．按施工图预算包干，即包工、包料、包工期、包质量。

2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。

3．工程质量标准要求： 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB0-）、合同、施工图纸、施工方案中提及的质量标准及国家、地方相关标准。

第三条 工期

（一）总工期 天（日历天自开工之日算起）。

（二）开工日期：

竣工日期：

（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。

1．甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；

2．因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改）影响进度或增大工程量；

3．因修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前五天送达乙方签收而影响进度者；

4．由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；

5．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；

6．因停水停电或因电力、水压不能满足施工需要，影响连续六小时以上者；

7．甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条 材料、设备供应

（一）工程施工所需材料、成品、半成品及设备由 乙 方负责采购供应至施工工地现场（仓库）。

（二）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责。对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1．提供必要的施工临时用地；

2．提供必要的水、电及临时出入证件；

3．于合同签订后尽快向乙方提供施工图 1 套（含设计院标准图）及其他必要的文件；

4．由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前办理工程变更和修改设计手续；

5．组织由甲方、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审；

6．审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款；

7．按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度；

8．甲方指定专门的人员对工程实施进行监督。监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；

9．组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

（二）乙方责任

1．施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；

2．编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并于开工前书面提供给甲方；

3．每两周向甲方提供施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；

4．按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单、本合同确认的质量标准和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；

5．按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；

6．做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；

7．按甲方行政人事管理规范和要求执行施工组织、管理、现场清洁维护，保持道路畅通等管理工作。器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施；

8．做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；

9．在全部工程验收后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修；

10．凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案；

11．工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净；

12．厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清；

13．在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。

第六条 工程质量检查验收

1．施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意；

2．乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录；

3．凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接到通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后8小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；

4．如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责；

5．施工质量不符合设计要求，质量不合格者，应予以停工、返工处理，返工的费用由乙方负担，停工工期计入施工工期内，施工工期不予延长；

6．质量等级的评定应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB0-） 。

第七条 施工图纸修改

1．施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数相同；

2．修改部分的工程费用参考发生时汕头市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。经甲乙双方协商一致，由甲乙双方另行签订补充协议；

3．若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增（含返工损失等）减由乙方承担，工期损失不予顺延；

4．施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延；

5．施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延；

6．已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定进行至合理部位，同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条 工程款支付

1．合同生效之日起三十日内，甲方支付承包总价的 %作为预付款，即 ￥ ；

2．乙方完成工程进度的%并经甲方核实后十日内，甲方支付承包总价的 %，即 ￥ ；

3．乙方完成全部工程进度并经甲方预验收确认可进行工程验收后 日内，甲方支付承包总价的 %，即 ￥ ；

4．甲方完成全部工程验收后 日内支付承包总价的 %，即 ￥ 。

5．甲方保留承包总价的 %作为质保金，即 ￥ ，自保修期满之日起 15 日内由甲方支付给乙方；

6．乙方每收到甲方的一笔付款，即为甲方开具相应的增值税专用发票；

7．甲方完成全部工程验收后，甲乙双方书面确认工程实际承包总价，已支付的价款按实际承包总价多退少补，但仍应留足实际承包总价 5 %的质保金；

8．在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内由施工单位负责解决，否则，超过一天按保留价款的万分之？罚款。

第九条 工程验收

1．乙方在竣工前十五日内，应书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合；

2．工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收；

3．甲方应按本合同、施工图纸、乙方编制的施工方案中的质量标准及国家、地方的相关标准进行验收，如发现不符之处，乙方应负责翻修至符合标准。经验收检查工程有翻修者，以翻修合格后的日期为竣工日期；

4．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期；

5．竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五日内，由乙方向甲方全部移交，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6．单项工程如需单独移交甲方，以便由另一个施工单位施工再移交时，双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十日内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核；

7．乙方的生产、生活临时设施，应在竣工报告提交日期起7日内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_____元/m²在余留工程款中扣回。

第十条 其他事项

1. 工程保修期为自甲方完成全部工程验收之日起 一 年。保修期内，乙方须为施工厂房的其他工程提供必要的协助与配合，由此产生的相关费用由甲乙双方协商解决；如出现质量问题，乙方需免费提供返修服务并确保达成质量要求；

2. 如乙方无法按期竣工并交付甲方验收，乙方应于原定竣工日期前7日通知甲方，经甲方书面同意后可延期竣工，所延期限不得超过15日，如因乙方原因导致延期后仍无法竣工，乙方应承担相应的违约责任。

3. 不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。乙方负责提出设施方案，并报建设单位或有关部门备案，若乙方防护不力而发生安全事故，由乙方承担事故责任和因此而造成的一切经济损失；

4. 由于不可抗力的原因（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）造成的经济损失，甲、乙双方共同对等承担；

5. 甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得随意转包给第三方，乙方确需分包工程的，须经甲方同意，并经甲方对承包者资信审查，工程质量、工期由乙方负责；

6. 由甲方分包给第三者时，应由甲方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。

第十一条 因一方违约或无故不履行合同，或履行不充分，而造成对方经济损失的，违约方应按承包总价的%支付违约金，由此造成的实际损失超过违约金的，违约方应付赔偿责任。

第十二条 在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及甲方所在地相关规定。

第十三条 本合同未尽事宜及合同条款之增加、删减、变更，由甲乙双方另行签订书面补充协议，并经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议与本合同有同等法律效力。

第十四条 在合同履行中若双方发生争议或纠纷，经协商调解仍不能解决时，双方同意提交甲方所在地法院处理。

第十五条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收，结清工程尾款，一年的保修期满后，自行失效。

第十六条 本合同一式 贰 份，其中甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等的法律效力。

范本二《施工合同》

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，做好配合工作，按时保质保量的完成施工任务，经甲乙双方充分协商，特签订以下合同，以便共同遵守。

第一条 总则

1、 工程名称： 场地基础建设

2、 施工地点：

3、 施工内容：设备基础施工，地面、广告牌制作安装（按实际更改）

4、工程造价：本合同全部工程施工造价为人民币元 元（提供税率 %增值税专用发票）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

第二条 工程期限

本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工，在组织

施工过程中，如遇到下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：

1、因天灾或下雨等人力不能抗拒的原因被迫停工；

2、因甲方提出变更计划或变更换施工不能继续施工；

3、因甲方不能按期协调工作，以及甲方设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工

第三条 施工准备

1、甲方在开工前应办妥对接社区和小区负责人，指定位置硬化、施工要求，解决施工用的水源、电源和运输道路的接通；应于 年 月 日向乙方明确施工要求硬化尺寸，电线规格、施工要求；组织对接人员与施工单位进行工程交底。

2、乙方在开工前应组织有关人员学习熟悉施工要求，进行施工场地的平整，施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划。做好一切施工前准备。

第四条 施工标准

一、本合同项目施工全部所需材料按下列方式办理（按实际填写）：

1、 采用细沙、石子、水泥等混合搅拌混泥土灌胶场地，保障路基平整

2、 施工所需材料由乙方负责办理采购、调剂使用，乙方确保施工材料合格。

3、 包工包料工程，全部材料由乙方采购供应现场。

4、 乙方施工所产生的建筑垃圾必须及时清理，并走正规渠道处理。未完成的，甲方有权拒付款项。

5、 在组织施工的过程中，要坚持按要求施工，任何一方不得随意变更要求。

6、 在施工中由于乙方本身原因照成的停工、返工、材料、建筑垃圾的倒运违规，产生的损失和责任，均有乙方自行负担。

二、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第五条 工程款结算

1、本合同全部工程造价的结算方式，按下列方式办理：按施工要求和数量确定包干造价，包干范围以外的费用，另接有关规定调整包干造价。

2、付款方式：进场前支付合同总工程款的______%作为预付款，工程结束验收合格后支付工程款的______%，剩余5%工程款作为质保金。（1万以上合同预留5%质保金，质保期一年，10万以上合同预留10%质保金，质保期一年）

3、甲方付款前，乙方应提供正式合法的税率 %增值税（专用/普通）发票，甲方收到发票后7个工作日内付款。

第六条 竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料。 验收合格的，双方进行交接，验收收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

第七条　安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第八条　质量保修

1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，以便甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话： ；乙方保修联系人： 。

第九条　违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的 %向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期 日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币 元。

2、乙方在施工过程中，偷工减料、以次充好的，视为严重违约，甲方有权要求乙方整改，并要求乙方支付合同总价之10%作为违约金。

第十条 廉洁条款

乙方在与甲方业务交往过程中，不得贿赂甲方人员，不得以不正当手段进行业务交往；如若发现有此行为，甲方将终止与乙方的合同关系，并保留法律追诉的权利。

第十一条　纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 工程负责人

甲方派 同志为现场负责人，乙方派 同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度，工程质量进行监督，办理中间交工验收手续及其它事宜。

第十三条 合同份数及有效期

1、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。

2、本合同自双方盖章后生效，在本合同全部竣工验收并清尾款后失效。

以上需要完整版，同样点击以下链接获得采购行业相关表单 - 我是采购人以上需要完整版，同样点击以下链接获得

施工合同（应急设备供电类）

******************************************工程

（应急处理设备用电及给排水管道安装工程）

施

工

合

同

建设单位：***************************

施工单位：***************************

年 月 日

施工合同

发包方：***************************（以下简称甲方）

承包方：***************************（以下简称乙方）

按照年6月12日*********关于***********文件精神及***************批示意见，甲方同意将******************************************工程-应急处理设备用电及给排水管道安装工程委托给乙方施工。为明确双方责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方以平等互利、诚实守信为原则，经友好协商达成如下协议，并共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：******************************************工程-应急处理设备用电及给排水管道安装工程。

2、计价货币：人民币（元）。

3、工程地点：***********。

4、工程内容及清单：

4.1***处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程。

4.2、****处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程。

4.3、渗滤液车间水处理设备及材料的采购、安装及调试工程。

4.4、垃圾填埋场水电设备及材料的采购、安装及调试工程。

第二条 工程造价

1、合同暂定总价为人民币 ：***（￥******元）其中：安全文明施工费：******（￥*****元），农民工工资：*******（￥******元）。

2、本工程采用固定综合单价计价模式，并按照年12月1日竞争性谈判《**********************》执行，投标清单内未包含的，参照当期贵州省建设工程造价信息并结合市场价确定。

3、工程涉及借调人工、零星施工无法核量计价的，由建设单位、监理单位签署签证单据实结算。

第三条 付款方式

工程预付款：无预付款。

工程进度款：乙方根据施工进度每月28日前上报工程进度验收资料，经甲方、监理单位、审计单位验收审核后，甲方收到乙方国家规定的相应增值税专用发票，于次月10日前按照月进度审核价款的70%支付乙方工程进度款（乙方未及时上报进度验收资料的视为本月无资金需求，可累计至次月进行上报），乙方所收到进度款应优先保障农民工工资，民工工资拨付比例不得低于进度款拨付比例。

工程结算款：乙方完成合同内的工程内容后，乙方申请组织竣工验收。经甲方、监理单位验收合格，审计单位办理审计结算后，结算款拨付至结算金额的95%，乙方应开具国家规定的工程全额增值税专用发票（甲方收到发票后7个工作日内支付乙方工程结算款），乙方收到结算款后必须保证民工工资全额结清。

工程质保金：本工程结算金额的5%作为质保金，质保期一年，甲方在收到乙方质保金到期拨付申请后14个工作内退还乙方工程质保金。

第四条 工程工期

4.1、工程总工期（开工日期：年6月15日，完工日期：年9月1日），除合同第四条“4.2、4.3”单独约定外，其他施工作业应在总工期内全部施工完成。

4.2、处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程（开工日期：年6月15日，完工日期：年6月27日）。

4.3、处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程（开工日期：年7月18日，完工日期：年7月30日）。

4.4、乙方需配合相关渗滤液处理设备的到货安装进度进行施工，确保达到进度、质量要求。

4.5、若因不可抗因素致使合同工期延误，经甲乙双方协商工期顺延。

第五条 安全施工

施工过程中的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任，若因乙方原因导致甲方损失的乙方应照价赔偿。

第六条 工程质量

6.1、乙方应对采购的设备材料质量全面负责且必须按相关标准进行。

6.2、若乙方未按相关标准进行采购、安装及调试，经甲方、监理确定为不合格后，乙方自行返工，返工费用由乙方自行承担。如果因此引起工期延误，乙方应无条件赶工并按时完成施工内容。

第七条 双方责任

（一）甲方责任

1、协调地方关系，提供水、电搭接点，积极配合乙方开展各项工作，顺利完成工程施工。

2、甲方及所委派监理单位在施工和质保期间有权对乙方进行管理和监督，确保达到质量要求。

3、根据工程合同，及时、按期支付乙方工程款。

4、甲方应协调审计单位在工程竣工验收后20个工作日内完成工程结算。

5、提供承包人所需用水用电，并承担相应水电费用。

（二）乙方责任

1、乙方应严格按照工程现场情况、材料规格、质量要求及国家现行工程质量评定标准规范作业。

2、乙方应服从甲方、监理单位的共同管理，定期向甲方代表汇报有关工程进度、质量等相关事宜。

3、乙方施工时应认真做好现场的安全施工和文明施工，建立防止安全事故发生的措施。

4、在施工期间发生质量和安全事故，所造成的损失由乙方全部承担。

5、乙方必须做好材料款和民工工资支付工作，处理好采购和劳务工作，不得拖欠民工工资及材料款。

6、合同履行期间，乙方指派项目经理：。

第八条 违约责任

1、乙方不能按甲方要求工期竣工、质量达不到本合同要求或发生其它使合同无法履行的行为，如因乙方的责任，则乙方应承担违约责任，且乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同直至全部完工验收合格。

2、因乙方的原因导致未按时完工的，每推迟一天按合同总价的1%作为工期延误的罚款，罚款在结算款支付时进行扣除。

3、因甲方的原因导致未按时完工，则跟乙方无关，如因甲方的原因导致乙方窝工超过3天以上，而乙方又无法撤出现场的，则甲方需支付乙方的窝工费用，每天按合同总价的0.5%计算。

第九条 解决争议

1、甲乙双方因执行本合同而产生与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决争议。

2、如不能协商一致，应将争议提交签订合同所在地的仲裁委员会仲裁或向播州区人民法院提起诉讼。

第十条 合同的生效及终止

1、本合同自双方签字、盖章即时生效。

2、本合同在双方完成合同内约定的内容后即告终止。

3、若因不可抗因素致使合同内施工内容无法继续执行的，合同自行解除。

第十一条 其他

1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，陆份合同具有同等法律效力。

甲方（合同章）：***************************乙方（合同章）：***************************法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系人：电话：经办人：电话：开户银行：开户银行：账 号：账 号：统一社会信用代码:统一社会信用代码:签订日期：年 月 日

教你怎么写 水电安装施工协议

水电安装施工协议书

本合同模板系免费下载，如有侵权，请联系删除。

如果需要本模板及其他各种合同模板，可联系我发你或者点击下面工具链接免费自助下载

雪雪学姐：教你怎么免费下载所有种类的合同模板

甲方：

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址:

3、结构形式:

4、承包范围:

包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容

(1)室内给水系统预埋及安装；(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)

(2)室内排水系统预埋及安装；(接出外墙皮1.5米处)

(3)室内给水设备安装及调试；

(4)室内照明系统线路设备、开关预埋及安装:(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)

(5)避雷系统的安装；

(6)消防水电系统的预埋；

(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝；

5、承包方式:

6、承包内容:水、电所有管线安装出散水距离均按mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温:所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

二、工期要求:

1、开工时间: 年 月 日；

完工时间: 年 月 日；

备注:如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

三、质量要求:

1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

四、安全文明施工要求:

1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

2、乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

五、双方义务:

(一)、甲方义务

1、向乙方提供施工图纸一套；

2、完成技术交底及安全教育、交底；

3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

(二)、乙方义务:

1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。

2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。

4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。

5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划:进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料；严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。

6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

六、安全事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进行处理

2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

七、合同价款及支付方式:

1、本合同以单价_ 元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

2、本合同付款方式为:所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的 ％；按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的 %；留工程款的 %为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。

八、争议解决:甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

十、合同份数:

本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。

甲方:(签字） 乙方:(签字)

盖章： 盖章:

年 月 日 年 月 日