教你怎么写 水电工程安装施工合同

水电工程安装施工合同

本合同模板系免费下载，如有侵权，请联系删除。

如果需要本模板及其他各种合同模板，可联系我发你或者点击下面工具链接免费自助下载

雪雪学姐：教你怎么免费下载所有种类的合同模板

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装（图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒）未含水表、电表及水泵房。

二、承包方式：

包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

三、承包范围：

1、甲方直接发包给乙方的分部工程。

2、工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容（如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等），试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

3、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

4、负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

5、乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

6、乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

四、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作（除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外）。

2、由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

3、如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为元/天。

4、在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

五、质量要求：

1、乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

2、执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

3、质量体系要求：

（1）该项工程质量交验合格工程。

（2）进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

（3）施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，

3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

六、工程的结算及支付办法：

1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为: 元/m²

2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、工程款支付办法：

（1）第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

（2）第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

（3）第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

七、履约保正金及返还：

本工履约保证金为 元。

履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

八、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求

应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方： 乙方：

银行账户：

年 月 日

教你怎么写 水电安装施工协议

水电安装施工协议书

本合同模板系免费下载，如有侵权，请联系删除。

如果需要本模板及其他各种合同模板，可联系我发你或者点击下面工具链接免费自助下载

雪雪学姐：教你怎么免费下载所有种类的合同模板

甲方：

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址:

3、结构形式:

4、承包范围:

包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容

(1)室内给水系统预埋及安装；(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)

(2)室内排水系统预埋及安装；(接出外墙皮1.5米处)

(3)室内给水设备安装及调试；

(4)室内照明系统线路设备、开关预埋及安装:(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)

(5)避雷系统的安装；

(6)消防水电系统的预埋；

(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝；

5、承包方式:

6、承包内容:水、电所有管线安装出散水距离均按mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温:所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

二、工期要求:

1、开工时间: 年 月 日；

完工时间: 年 月 日；

备注:如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

三、质量要求:

1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

四、安全文明施工要求:

1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

2、乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

五、双方义务:

(一)、甲方义务

1、向乙方提供施工图纸一套；

2、完成技术交底及安全教育、交底；

3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

(二)、乙方义务:

1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。

2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。

4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。

5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划:进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料；严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。

6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

六、安全事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进行处理

2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

七、合同价款及支付方式:

1、本合同以单价_ 元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

2、本合同付款方式为:所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的 ％；按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的 %；留工程款的 %为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。

八、争议解决:甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

十、合同份数:

本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。

甲方:(签字） 乙方:(签字)

盖章： 盖章:

年 月 日 年 月 日

《电力工程安装协议书》电子版

通过【合同多多】微信小程序，可下载doc文档格式（不错乱）！

电力工程安装协议书

协议编号：

签订地点：

签订时间：

甲 方：

注册登记号：

住 所：

法人代表：

联系电话：

乙 方：

注册登记号：

住 所：

法人代表：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就电力工程安装的事宜，双方经过友好协商，达成一致意见，特签订以下协议，以昭信守：

第一条 工程概况

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、工程内容：_________

第二条 承包期限

一、承包形式：

二、承包期限：自 年 月 日至自 年 月 日。如需延期，需甲乙双方协商并另行签订书面补充协议。

第三条 工程造价

一、本工程合同预算价为_________元（大写： 圆）。

二、付款时间：自本协议生效之日起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元（大写： 圆），在进行开工时再付工程预付款_________元（大写： 圆）。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

三、付款方式：甲方可通过以下方式付款：（1）现金；（2）转账；（3）支票。乙方的账户信息如下：

开 户 行：

账户名称：

账 号：

四、乙方应在收到上述款项所规定金额后 个工作日内向甲方出具前述金额的正规税务发票。

第四条 双方的权利与义务

一、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

二、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

三、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

四、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

五、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

七、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

八、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

九、甲方应严格按照本协议书的约定进行付款。

十、乙方应按照本合同及国家有关标准规定进行电力工程安装，保证安装的质量及达标。

十一、乙方须在本协议约定的时间内完成安装。

第五条 安全质量措施费

250kYA及以下为 元，315kVA及以上为 元，kVA及以上为_______元。变压器油化试验费每台_____元。设备运输采保费按行业规定以设备费的 %计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按 元/KVA计取（编入决算书）。

第六条 不可抗力

（一）本协议中"不可抗力"，指不能预知、无法避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争或商事惯例认可的其他事件。

（二）由于不可抗力事件，致使一方在履行其在履行本协议项下的义务的过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力的一方（"受阻方"），只要满足下列所有条件，不应视为违反本协议：

1、受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力事件发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2、受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

3、不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的书面说明，书面说明中应当包括对延迟履行或部分履行本协议的原因说明。

（三）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本协议，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应当相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

（四）如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本协议履行的影响程度协商对本协议予以修改或终止。如果一方发出书面协商通知之日起十日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本协议而无需承担违约责任。

第七条 违约责任

（一）任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。

（二）如乙方无法按本协议完成电力工程安装的，应向对方支付相当于协议总金额的 %的违约金；甲方有权直接从应支付的相应协议金额中扣除，并有权解除本协议。如甲方要求乙方继续履行本协议义务，则乙方应在甲方要求的时间内完成工作。

（三）如甲方无正当理由未按协议规定向乙方支付协议金额，每迟延一天甲方应向乙方支付相当于延期付款额 %的违约金。

（四）如一方违反本协议的保密条款，则另一方有权要求其承担相当于协议总金额 %的违约金。

（五）如因一方行为侵害第三方合法权益的，该方应负责处理并承担所有责任。因此给对方造成损失的，该方应承担赔偿责任。

（六）本协议所称之损失包括实际损失和协议履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费用、以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

第八条 通知和送达

（一）本合同的一方发给另一方的任何通知、文件或申请均应以书面形式通过挂号邮寄、特快专递、传真或专人送交的形式发出。挂号信件或特快专递的交寄日以邮戳为准。

（二）通知、文件或申请按照以下方式视为送达和生效：

1、以挂号方式发出的，发往内地地区的，发出后第四日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第七日视为送达。

2、以特快专递形式发出的，发往内地地区的，发出后第三日视为送达；发往港、澳、台及境外其他国家或地区的，发出后第六日视为送达。

3、以传真方式发出的，以发件方式发送后打印出得发送确认单所示时间视为送达。

4、如果以专人送交的方式，则在接收人工作人员签收或递出人员将有关文件置留于接收人的地址时，视为送达。

（三）根据本合同发出的上述通知、文件或申请应送达下列地址和号码：

甲 方：

地 址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

收 件 人：

乙 方：

地 址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

收 件 人：

如任何一方的地址有变更时，需在变更前 日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

第九条 适用法律及争议解决方式

（一）本协议的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用 法律。

（二）因本协议引起或者与本协议有关的任何争议，双方应首先以协商方式解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始；如果十日内双方未能通过协商解除争议，则双方同意按照以下第 种方式解决：

1、因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

2、因本协议引起或与本协议有关的任何争议，均提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

（三）诉讼或仲裁进行过程中，除双方有争议的部分外，本协议其他部分仍然有效，各方应继续履行。

（四）每一方同意使用本协议通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。本协议通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。

（五）本协议全部或部分无效的，本条依然有效。

第十条 合同的效力

（一）本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，竣工结算后，同时失效。本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜或执行过程中遇到的其它问题，由甲乙双方协商解决，可另行签订补充合同，补充合同及附件与本合同具有同等法律效力。

（三）其他约定

甲方（盖章）： 　　 乙方（盖章）：

代表（签字）： 　 代表（签字）：

_________年 月 日　　 年 月

施工合同（应急设备供电类）

******************************************工程

（应急处理设备用电及给排水管道安装工程）

施

工

合

同

建设单位：***************************

施工单位：***************************

年 月 日

施工合同

发包方：***************************（以下简称甲方）

承包方：***************************（以下简称乙方）

按照年6月12日*********关于***********文件精神及***************批示意见，甲方同意将******************************************工程-应急处理设备用电及给排水管道安装工程委托给乙方施工。为明确双方责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方以平等互利、诚实守信为原则，经友好协商达成如下协议，并共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：******************************************工程-应急处理设备用电及给排水管道安装工程。

2、计价货币：人民币（元）。

3、工程地点：***********。

4、工程内容及清单：

4.1***处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程。

4.2、****处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程。

4.3、渗滤液车间水处理设备及材料的采购、安装及调试工程。

4.4、垃圾填埋场水电设备及材料的采购、安装及调试工程。

第二条 工程造价

1、合同暂定总价为人民币 ：***（￥******元）其中：安全文明施工费：******（￥*****元），农民工工资：*******（￥******元）。

2、本工程采用固定综合单价计价模式，并按照年12月1日竞争性谈判《**********************》执行，投标清单内未包含的，参照当期贵州省建设工程造价信息并结合市场价确定。

3、工程涉及借调人工、零星施工无法核量计价的，由建设单位、监理单位签署签证单据实结算。

第三条 付款方式

工程预付款：无预付款。

工程进度款：乙方根据施工进度每月28日前上报工程进度验收资料，经甲方、监理单位、审计单位验收审核后，甲方收到乙方国家规定的相应增值税专用发票，于次月10日前按照月进度审核价款的70%支付乙方工程进度款（乙方未及时上报进度验收资料的视为本月无资金需求，可累计至次月进行上报），乙方所收到进度款应优先保障农民工工资，民工工资拨付比例不得低于进度款拨付比例。

工程结算款：乙方完成合同内的工程内容后，乙方申请组织竣工验收。经甲方、监理单位验收合格，审计单位办理审计结算后，结算款拨付至结算金额的95%，乙方应开具国家规定的工程全额增值税专用发票（甲方收到发票后7个工作日内支付乙方工程结算款），乙方收到结算款后必须保证民工工资全额结清。

工程质保金：本工程结算金额的5%作为质保金，质保期一年，甲方在收到乙方质保金到期拨付申请后14个工作内退还乙方工程质保金。

第四条 工程工期

4.1、工程总工期（开工日期：年6月15日，完工日期：年9月1日），除合同第四条“4.2、4.3”单独约定外，其他施工作业应在总工期内全部施工完成。

4.2、处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程（开工日期：年6月15日，完工日期：年6月27日）。

4.3、处理设备10米外配套供电、给排水材料的采购、安装及调试工程（开工日期：年7月18日，完工日期：年7月30日）。

4.4、乙方需配合相关渗滤液处理设备的到货安装进度进行施工，确保达到进度、质量要求。

4.5、若因不可抗因素致使合同工期延误，经甲乙双方协商工期顺延。

第五条 安全施工

施工过程中的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任，若因乙方原因导致甲方损失的乙方应照价赔偿。

第六条 工程质量

6.1、乙方应对采购的设备材料质量全面负责且必须按相关标准进行。

6.2、若乙方未按相关标准进行采购、安装及调试，经甲方、监理确定为不合格后，乙方自行返工，返工费用由乙方自行承担。如果因此引起工期延误，乙方应无条件赶工并按时完成施工内容。

第七条 双方责任

（一）甲方责任

1、协调地方关系，提供水、电搭接点，积极配合乙方开展各项工作，顺利完成工程施工。

2、甲方及所委派监理单位在施工和质保期间有权对乙方进行管理和监督，确保达到质量要求。

3、根据工程合同，及时、按期支付乙方工程款。

4、甲方应协调审计单位在工程竣工验收后20个工作日内完成工程结算。

5、提供承包人所需用水用电，并承担相应水电费用。

（二）乙方责任

1、乙方应严格按照工程现场情况、材料规格、质量要求及国家现行工程质量评定标准规范作业。

2、乙方应服从甲方、监理单位的共同管理，定期向甲方代表汇报有关工程进度、质量等相关事宜。

3、乙方施工时应认真做好现场的安全施工和文明施工，建立防止安全事故发生的措施。

4、在施工期间发生质量和安全事故，所造成的损失由乙方全部承担。

5、乙方必须做好材料款和民工工资支付工作，处理好采购和劳务工作，不得拖欠民工工资及材料款。

6、合同履行期间，乙方指派项目经理：。

第八条 违约责任

1、乙方不能按甲方要求工期竣工、质量达不到本合同要求或发生其它使合同无法履行的行为，如因乙方的责任，则乙方应承担违约责任，且乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同直至全部完工验收合格。

2、因乙方的原因导致未按时完工的，每推迟一天按合同总价的1%作为工期延误的罚款，罚款在结算款支付时进行扣除。

3、因甲方的原因导致未按时完工，则跟乙方无关，如因甲方的原因导致乙方窝工超过3天以上，而乙方又无法撤出现场的，则甲方需支付乙方的窝工费用，每天按合同总价的0.5%计算。

第九条 解决争议

1、甲乙双方因执行本合同而产生与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决争议。

2、如不能协商一致，应将争议提交签订合同所在地的仲裁委员会仲裁或向播州区人民法院提起诉讼。

第十条 合同的生效及终止

1、本合同自双方签字、盖章即时生效。

2、本合同在双方完成合同内约定的内容后即告终止。

3、若因不可抗因素致使合同内施工内容无法继续执行的，合同自行解除。

第十一条 其他

1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，陆份合同具有同等法律效力。

甲方（合同章）：***************************乙方（合同章）：***************************法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系人：电话：经办人：电话：开户银行：开户银行：账 号：账 号：统一社会信用代码:统一社会信用代码:签订日期：年 月 日